隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來(lái)越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇一

乙方：

為了拓展市場(chǎng)，因甲方生產(chǎn)規(guī)模不能滿足市場(chǎng)需求，甲方委托乙方為甲方加工生產(chǎn)白酒產(chǎn)品，協(xié)議如下：

一、由甲、乙方提供具有法律效力的相關(guān)手續(xù)，簽訂委托生產(chǎn)加工合同，在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。

二、由甲方提供主要原材料及包裝物，乙方采購(gòu)的材料質(zhì)量必須符合國(guó)家及企業(yè)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。價(jià)格雙方協(xié)定。費(fèi)用由甲方按數(shù)量?jī)r(jià)格同時(shí)結(jié)算。

三、乙方未經(jīng)甲方同意，不得生產(chǎn)與甲方近似產(chǎn)品。

四、產(chǎn)品品種數(shù)量根據(jù)市場(chǎng)情況以銷定產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃按甲方派駐的人員確定生產(chǎn)。為減少運(yùn)費(fèi)、降低成本，經(jīng)甲方電話或書面委托，在甲方人員監(jiān)督下，乙方按甲方指定地域幫助銷售。貨款由甲方回收。

五、乙方必須按甲方需要生產(chǎn)合格產(chǎn)品，按時(shí)交貨。如不能按量按時(shí)交貨，由此造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。

六、產(chǎn)品成本因市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)變化較大，區(qū)域跨度大，因此委托加工產(chǎn)品的單位費(fèi)用計(jì)算采用動(dòng)態(tài)計(jì)算方式。即：甲、乙方隨時(shí)根據(jù)主要原料價(jià)格和市場(chǎng)情況確定。

七、乙方必須按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn)，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。因乙方生產(chǎn)造成的不合格產(chǎn)品，由乙方負(fù)責(zé)。乙方生產(chǎn)加工產(chǎn)品，由乙質(zhì)檢部門按標(biāo)準(zhǔn)代驗(yàn)代檢。

八、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》第九條四款的規(guī)定。廠名廠址采用營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱。

九、乙方不得銷售甲方委托加工的產(chǎn)品，全部委托加工的產(chǎn)品由甲方進(jìn)行銷售。

十、在委托加工過(guò)程中生產(chǎn)采購(gòu)的輔料費(fèi)用，由乙方先期負(fù)責(zé)，然后生產(chǎn)一批，甲方給乙方結(jié)算一批。

十一、乙方向甲方提供良好的生產(chǎn)條件、衛(wèi)生條件及成品、半成品庫(kù)房。免費(fèi)提供甲方駐廠人員的住房、水電，并幫助解決生活瑣事。并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門的關(guān)系。

十二、委托加工數(shù)量、委托加工品種、委托加工產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)另行書面通知，以書面通知雙方簽字為準(zhǔn)，未有書面通知，乙方投入生產(chǎn)，甲方可按侵權(quán)行為投訴。

十三、本合同有效期限為20xx年8月1日至20xx年7月31日。如需續(xù)簽，雙方另行協(xié)商，到期自然終止。

十四、在乙方保證甲方數(shù)量前提下，甲方不在河南境內(nèi)委托第二方加工生產(chǎn)。

十五、未盡事宜協(xié)商解決。

十六、本合同一式四份，在工商局合同仲裁部門備案，雙方各一份。如合同期間發(fā)生異議，由甲方所在地解決。

代表：

地址：

乙方：

代表：

地址：

年月日

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇二

需方（甲方）

供方（乙方）

經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、銷售產(chǎn)品數(shù)量及款項(xiàng)：

二、交易方式為：貨到付款。

三、貨物如在運(yùn)輸途中出現(xiàn)損壞，乙方有義務(wù)幫助甲方調(diào)換相同貨物，運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)；如確因產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)調(diào)換相同質(zhì)量合格的貨物給甲方，運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但乙方不承擔(dān)因此造成甲方的其它間接損失。

四、本合同自簽訂之日起，蓋章簽字后生效。如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。

五、本合同在執(zhí)行期間，任何一方違約，由雙方協(xié)商解決；本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。

需方（甲方） 供方（乙方）

簽訂日期：年 月 日

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇三

買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來(lái)說(shuō)包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來(lái)看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個(gè)加工過(guò)程，反過(guò)來(lái)也就是說(shuō)，只有定作人控制整個(gè)加工過(guò)程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來(lái)解釋也就是說(shuō)，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過(guò)程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的`合意。在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過(guò)程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來(lái)看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過(guò)訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。這說(shuō)明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過(guò)程，審查的重點(diǎn)也是加工過(guò)程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來(lái)看，說(shuō)明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過(guò)程約定的合同才是承攬合同，反過(guò)來(lái)解釋就是，不注重加工過(guò)程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。

2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。

3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時(shí)可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無(wú)此權(quán)利。

6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無(wú)意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇四

買方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）賣方：(以下簡(jiǎn)稱乙方）

第一條 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量。

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)見附頁(yè)，買方檢驗(yàn)合格后收貨，供方負(fù)責(zé)質(zhì)量期限為一個(gè)月。

第三條 交(提)貨地點(diǎn)和方式：買方工廠或買方指定染紗加工廠。

第四條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān):陸運(yùn)至買方指定場(chǎng)地，費(fèi)用由賣方承擔(dān)。

第五條 合理?yè)p耗及計(jì)算方法：棉紗回潮不超過(guò)8.0%(若超過(guò)8.0%按實(shí)際回潮折扣重量)。

第六條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：標(biāo)準(zhǔn)袋包裝，每袋棉紗毛重不低于25.5公斤。

第七條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限： 采用按照規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求及賣方樣品抽驗(yàn)的方式，合格的卸車，如供方有異議，可派技術(shù)人員與買方技術(shù)人員共同檢驗(yàn)，否則退回。

第八條 結(jié)算方式及期限：貨到付款。

第九條 擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保和同)：

第十條 違約責(zé)任：?jiǎn)畏矫孢`約的賠償對(duì)方一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十一條 合同爭(zhēng)爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)節(jié)不成的，依法向?yàn)I州市人民法院起訴。

第十三條本合同自合同簽訂后起生效。

第十四條其他約定事項(xiàng)：保證棉紗配棉不低于3級(jí);采用空粘或機(jī)械接頭。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇五

甲方：____________

乙方：____________

經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：

第一條加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名：____________

2、產(chǎn)品規(guī)格為：____________

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。

第二條委托加工訂單

1、甲方根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時(shí)間，乙方如有異議，應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。

2、乙方按確認(rèn)的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對(duì)訂單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計(jì)劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度不得超過(guò)計(jì)劃的25%，若超過(guò)25%，雙方另行協(xié)商。

3、乙方應(yīng)盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任

1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“”商標(biāo)使用授權(quán)書。

3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題，經(jīng)由雙方確認(rèn)或國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品的責(zé)任外，乙方還應(yīng)按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的30%以實(shí)物形式補(bǔ)償給甲方；

4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場(chǎng)流通中，因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時(shí)，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)負(fù)甲方直接損失賠償責(zé)任：

加工產(chǎn)品的投訴賠償問題，甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下可以先行賠付消費(fèi)者，消費(fèi)者簽收確認(rèn)，由乙方負(fù)擔(dān)賠償，賠款在加工費(fèi)中扣除；當(dāng)乙方對(duì)甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理；

在甲方有要求時(shí)，乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴，但不負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶提供售后服務(wù)；

少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換；

若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。

5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢及留樣，并嚴(yán)格遵循“三檢”制度。

6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件，相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。

第四條原輔料及包裝材料供應(yīng)

1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)圖案和外包裝設(shè)計(jì)圖案由甲廣東省社會(huì)保障局方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負(fù)責(zé)采購(gòu)加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場(chǎng)。

第五條產(chǎn)品交付與驗(yàn)收

1、產(chǎn)品實(shí)行甲方自行提供，交付地點(diǎn)為乙方工廠倉(cāng)庫(kù)，物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。

2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動(dòng)，雙方應(yīng)提前約定。

3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗(yàn)收單，并在乙方出庫(kù)單上簽字。

4、產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

5、如甲方認(rèn)為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)，可向乙方提出異議，并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；

6、交貨時(shí)間：自訂貨計(jì)劃在乙方確認(rèn)后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬(wàn)箱以內(nèi)的，第天不低于萬(wàn)箱，月訂貨量萬(wàn)箱的，每天不低于萬(wàn)箱，萬(wàn)箱以上的，每天萬(wàn)箱。

第六條其他

1、合同解除的條件

2、爭(zhēng)議解決途徑

3、合同生效時(shí)間

委托方加工方

代表人簽字：____________代表人簽字：____________

代表人姓名：____________代表人姓名：____________

____有限公司：________________有限公司：____________

____年__月__日____年__月__日

加工合同協(xié)議書 加工合同糾紛判決書篇六

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

一、標(biāo)的物（詳細(xì)描述）

1、品名:儲(chǔ)油罐、攪拌罐

2、 規(guī)格型號(hào): 見附件1

3、 產(chǎn)地: 北京

二、數(shù)量、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、 數(shù)量: 4

2、 供貨內(nèi)容：（見附件 1 ） 。

3、 質(zhì)量要求: 產(chǎn)品完全符合原廠質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格及性能要求。

4、技術(shù)及設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):（詳見技術(shù)附件 2）。

三、價(jià)款和支付

1、 合同價(jià)款:

小寫:元

大寫:

2、合同價(jià)款包含： 含安裝調(diào)試費(fèi)用運(yùn)費(fèi)

3、 價(jià)款支付方式和時(shí)間: 合同簽訂后甲方支付乙方產(chǎn)品預(yù)付款30%的定金，貨到驗(yàn)收合格后支付65%貨款，剩余5%為質(zhì)量保證金，待質(zhì)保期滿后無(wú)

質(zhì)量等其它問題支付（無(wú)利息）。

四、交付

1、 交付方式:乙方送貨

2、 交付時(shí)間和內(nèi)容: 合同生效后乙方于10個(gè)工作日內(nèi)全部交清。

3、 交付地點(diǎn): 甲方指定地點(diǎn)

4、 乙方應(yīng)提供的單證和資料: 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書等相關(guān)材料。

五、包裝

包裝標(biāo)準(zhǔn): 按廠標(biāo)執(zhí)行。

六、運(yùn)輸

1、運(yùn)輸方式:公路運(yùn)輸 ；發(fā)貨地點(diǎn): 北京 ；到達(dá)地點(diǎn)： 陜西省×××××××××××× ；收貨人: ×××。

2、運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān): 由乙方承擔(dān)

3、乙方交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕矩浳铮瑲p滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

4、乙方按照約定將貨物交運(yùn)后,甲方變更到達(dá)地點(diǎn)或收貨人的，由此產(chǎn)生的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。

七、驗(yàn)收與安裝調(diào)試

1、甲方應(yīng)在提貨前到乙方公司內(nèi)驗(yàn)收，如果甲方接到乙方通知后未按照通知確定的時(shí)間參加驗(yàn)收，視為已同意乙方單方進(jìn)行驗(yàn)收并接受驗(yàn)收結(jié)果；

2、驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。

3、驗(yàn)收結(jié)果與合同約定不符，甲方應(yīng)在驗(yàn)收后當(dāng)日或三日內(nèi)提出異議。賣方應(yīng)負(fù)責(zé) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整、維修或更換，以滿足合同約定要求，期間所發(fā)生的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。同時(shí)，因乙方其它過(guò)失給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任 。

4、乙方應(yīng)在驗(yàn)收后3日內(nèi)完成對(duì)設(shè)備的安裝與調(diào)試，達(dá)到合同約定的要求和標(biāo)準(zhǔn)，并保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。甲方在安裝與調(diào)試過(guò)程中應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合。

5、安裝工作完全符合合同要求和標(biāo)準(zhǔn)，雙方代表可在 10 日內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)簽署安裝竣工書。但不免除乙方在安裝調(diào)試過(guò)程中和質(zhì)量保證期內(nèi)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

6、設(shè)備整機(jī)經(jīng)聯(lián)運(yùn)測(cè)試完全符合約定的技術(shù)指標(biāo), 經(jīng)雙方代表簽字確認(rèn)后，即完成了對(duì)全部設(shè)備的最后驗(yàn)收。

7、在安裝調(diào)試期間，如果乙方提供的設(shè)備、材料有缺陷或由于乙方技術(shù)

人員的指導(dǎo)錯(cuò)誤或賣方提供的技術(shù)資料、圖紙、說(shuō)明書的錯(cuò)誤造成甲方設(shè)備、材料損壞，乙方應(yīng)采取必要的補(bǔ)救措施，并賠償甲方的損失。

8、雙方對(duì)驗(yàn)收與安裝調(diào)試過(guò)程中因設(shè)備技術(shù)和質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交 陜西省技術(shù)監(jiān)督局

認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（離合同履行地最近的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定，以該檢定意見為準(zhǔn)。

八、質(zhì)量保證

1、質(zhì)量保證期限自完成約定事項(xiàng)之日起12個(gè)月。

2、質(zhì)量保證期內(nèi)，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的故障，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換零配件。但因甲方責(zé)任造成的設(shè)備損壞，乙方將收取設(shè)備修復(fù)的成本費(fèi)用。保修期外乙方有義務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品終身有償?shù)姆?wù)，只收取成本費(fèi)用。

3、乙方同意將貨款總額的5 %即:人民幣 (大寫) 作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不能按買方的要求無(wú)償返修或返修后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還。

4、甲方派員或委托第三方監(jiān)造設(shè)備,并不替代或解除賣方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

5、乙方保證向甲方提供完全符合甲方要求的品牌、規(guī)格型號(hào)及配置的產(chǎn)品。

6、產(chǎn)品及配置均為原廠原裝的、全新的、未使用過(guò)的產(chǎn)品。

7、產(chǎn)品完全符合原廠質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格及性能要求。

九、違約責(zé)任

1、 乙方未按期交付貨物，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付遲延交付部分貨款金額 1 ％的違約金，同時(shí)負(fù)責(zé)賠償給甲方造成的損失。

2、 甲方因自己原因未按合同約定付款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付未付貨款金額 1 ％的違約金。

3、因乙方原因造成甲方整體停工，乙方向甲方賠償誤工人員工資，工期順延。

4、由不可抗力引起的工期延誤雙方均不承擔(dān)責(zé)任，工期相應(yīng)延長(zhǎng)。

5、甲方在接到乙方要求驗(yàn)收通知單后一月內(nèi)組織驗(yàn)收，否則視驗(yàn)收通過(guò)；若不經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用機(jī)組生產(chǎn)，則視驗(yàn)收通過(guò)，并從使用之日起開始計(jì)算保修期，同時(shí)按本合同第五條支付設(shè)備余款。

6、其它違約責(zé)任，雙方友好協(xié)商解決。若協(xié)商無(wú)法達(dá)成協(xié)議，按合同法有關(guān)規(guī)定處理。

十、其它

1、施工過(guò)程中如遇變更，雙方以書面形式提出和答復(fù)，共同確認(rèn)。

2、如需中途停建、緩建，雙方應(yīng)對(duì)在建工程進(jìn)行商定，以明確雙方應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和處理方式，并予以確認(rèn)。

3、乙方剩余的材料，零部件由乙方全權(quán)處理。

4、當(dāng)?shù)卣魇盏母鞣N規(guī)費(fèi)收甲方承擔(dān)。

5、本合同雙方代表簽字蓋章之日起生效。

6、合同附錄以及與本合同有關(guān)的其它協(xié)議、文件經(jīng)雙方確認(rèn)蓋章后作為本合同附錄，與本合同具有同等法律效力。

7、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

甲方（章） 乙方（章）

甲方代表： 乙方代表：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真人：傳真：

開戶行：開戶行：

帳號(hào)： 帳號(hào)：

稅號(hào)：稅號(hào)：

附件1：